臺灣博碩士論文加值系統

在工程承包上，上游的承包商常將其所承攬的工程部分再次分包或轉包出去予分包商，分包制度乃屬工程實務上普遍的現象，但是實務上常出現上游承包商向業主領取工程款後並未給予分包商其應得之工程款項，甚或上游承包商財務不佳、破產或逃逸無蹤，使得分包商的工程款債權求償無門或者未能獲得全部滿足，因此要如何保障分包商工程款債權乃為本文之研究重心。
本文先藉由了解工程契約的內容及締結過程，將分包契約與委任、僱傭及承攬契約作一比較，定性出分包契約之法律性質原則上與承攬契約相同，並探討工程契約當事人之權利義務關係，及介紹工程糾紛發生之原因，如異常工地狀況的情形、工期遲延的情形、工程項目計價方式、數量差異或漏列、政府採購法「同等品」的問題、工程驗收與保固爭議、按物價指數調整工程款爭議以及未給付工程款之爭議等等，進一步針對承包商未給付分包商工程款之爭議謀求解決方法。
於外國立法例，在澳洲工程契約標準範例、FIDIC標準契約條款皆有相關規定，另外美國法制如佛羅里達州工程擔保法、伊利諾州公共建設擔保法案、州信託基金條款，和其他事前預防方法如優先受償權、聯合付款協議及信託等，都有機制於承包商不給付分包商工程款時，分包商於符合一定條件下可直接向無契約關係存在之業主請求該工程款，或是保障分包商之該工程款項不會因承包商破產而納入破產財產中，造成還需被承包商之其他債權人瓜分的不利情形。
反觀我國現行法制下，經本文研究得出，分包商於紛爭發生後，能直接向業主請求之權利僅有：承包商為債權讓與、承包商依政府採購法第67條設定權利質權給分包商之情形，其餘如留置權、因添附所生之不當得利請求權、承攬人抵押權，或主張監督付款，都無法向業主主張；另外分包商或許可要求承包商採取一些事前之防範機制，如信託或透過債務旅行保證保險之方式，又或者承包商與業主訂立第三人利益契約等，惟這些方式都須承包商配合，因此對於較無協商能力之分包商實有困難。
因此本文認為應由付款制度作一法制變革，由業主來控管付款流程，並於業主違反時賦予分包商就施作的工作物上有一擔保權存在，才能實質有效的確保分包商之工程款債權，並於文末提出修法方向建議，以供參考。

When a construction job is contracted, contractors usually transfer some parts of the work to sub-contractors. So sub-contract work is a common practice in the construction business. It is expected that contractors pay sub-contractors based on a predetermined agreement. But in reality, contractors sometimes default on payments to the sub-contractors even if the contractors are paid by the owner of the construction job. Other times, the contractor is unable to pay sub-contractors due to bad management, financial planning, or other unforeseeable circumstances. Therefore, the purpose of my essay is to find out ways to assure a sub-contractor receive payment from the construction contract.
My research begins by understanding the specific contents of a contract and how a construction contract is made. Next, I compare subcontract and contract of commitment , contract of employment and contract of construction and repair works , find out the subcontract has the same legal characteristics as the contract of construction and repair works. Then I examine the rights and obligations of the people in the construction contract and the reasons of arguments in different stages of contraction. Furthermore, these areas are discussed: Unexpected situations in project site, Methods of confirming construction costs, methods of confirming differences of quantities, interpretation of “equal stuffs” in accordance to Government Procurement Law, the issues of acceptance and maintenance, adjustment by price index clause, and unpaid argument, etc. Finally, the research focuses on the issue of non-payment to sub-contractors.
Many foreign countries have laws such as “Australian Standard General Conditions of Contract” and “FIDIC clause” to protect sub-contractors from non-payment in specific situations. In the United States, similar laws include “The Florida Construction Lien Law”, “The Illinois Public Construction Bond Act”, and “State Trust Fund Statutes”. In addition, other measures like “Preemptive Strike Clause”, “D. Joint-Check Agreements” and “Trust” assure payment to the sub-contractors even in the event contractor’s money and estate are being divided up by other creditors.
Many foreign countries have laws such as “Australian Standard General Conditions of Contract” and “FIDIC clause” to protect sub-contractors from non-payment in specific situations. In the United States, similar laws include “The Florida Construction Lien Law”, “The Illinois Public Construction Bond Act”, and “State Trust Fund Statutes”. In addition, other measures like “Preemptive Strike Clause”, “D. Joint-Check Agreements” and “Trust” assure payment to the sub-contractors even in the event contractor’s money and estate are being divided up by other creditors.
In conclusion, my research found out that if you want to solve the problem of non-payment to the sub-contractor, the payment procedure should come directly from the owner. That way, if the owner doesn’t obey his legal obligations, the sub-contractors could have a lien against him.

第一章 緒論 1
第一節 研究動機及目的 1
第二節 研究範圍及方法 3
第三節 文獻探討 4
第四節 研究架構及流程 5
第一項 研究架構 5
第二項 研究流程 7
第二章 工程契約概述 10
第一節 工程契約的基本概念 10
第一項 工程契約的意義 10
第二項 工程契約的特性 10
第三項 工程契約的種類 12
第一款 以工程總價金為區分標準的工程契約種類 13
第一目 總價承包契約（Lump-Sum Contracts） 13
第二目 單價承包契約（Unit-Price Contracts） 15
第三目 數量精算式總價承包契約（Measure and Value Contracts） 16
第四目 成本報酬契約（Cost-Plus-fee Contracts） 16
第二款 以承包內容為區分標準之工程契約種類 17
第一目 設計後施工契約（Traditional Design-then-Construct Contract） 17
第二目 設計兼施工契約（Design-Construct Contract） 19
第三目 專業性營建管理契約（Professional-Construction-Management Contract） 20
第四目 統包契約（All-in Contracts） 21
第二項 工程契約的組成 23
第一款 必要文件 23
第一目 契約書 24
第二目 工程圖樣 26
第三目 施工規範（施工說明書） 26
第四目 個別磋商條款 26
第二款 次要文件 27
第二節 工程契約的締結過程 27
第一項 規劃階段 27
第二項 招標、投標、開標、決標及簽約 28
第一款 招標 29
第二款 投標 30
第三款 開標 32
第四款 決標及簽約 33
第三節 小結 34
第三章 分包 37
第一節 分包的意義及起源 37
第一項 分包的意義 37
第二項 分包的起源 40
第二節 分包的型態及經濟目的 41
第一項 分包的型態 41
第二項 分包的經濟目的 42
第三節 分包契約與其他契約性質之異同 44
第一項 分包契約 44
第二項 分包契約與轉包契約 45
第三項 分包契約與委任契約 49
第一款 委任 49
第一目 委任的意義 49
第二目 委任的特質 49
第三目 委任為有名契約 50
第四目 委任為一般類型之勞務性契約 50
第五目 委任為有償或無償契約 50
第六目 委任為雙務契約或單務契約 51
第七目 委任為諾成、不要式契約 51
第二款 委任契約與分包契約之比較 51
第四項 分包契約與僱傭契約 52
第一款 僱傭 52
第一目 僱傭的意義 52
第二目 僱傭之特質 52
第三目 僱傭為有名契約 53
第四目 僱傭為雙務契約 53
第五目 僱傭為有償契約 53
第六目 僱傭為諾成、不要式契約 53
第二款 僱傭契約與分包契約的比較 54
第五項 分包契約與承攬契約的比較 54
第一款 承攬 54
第一目 承攬的意義 54
第二目 承攬之特質 55
第三目 承攬為有名契約 55
第四目 承攬為雙務契約 55
第五目 承攬為有償契約 56
第六目 承攬為諾成、不要式契約 56
第二款 承攬契約與分包契約之比較 56
第四節 小結 56
第四章 工程契約中當事人間的權利義務關係 60
第一節 定作人的權利 61
第一項 完成工作請求權 61
第二項 瑕疵擔保請求權 62
第一款 修補請求權及費用償還請求權 63
第二款 減少報酬請求權或解除權 64
第三項 遲延賠償請求權 66
第四項 因不可抗力或契約約定之解除或終止權 66
第二節 定作人的義務 68
第一項 定作人的先契約義務 68
第二項 定作人給付報酬之義務 69
第三項 定作人的受領義務 71
第四項 定作人的協力義務 72
第三節 承攬人的權利 75
第一項 報酬請求權 75
第二項 承攬人抵押權 75
第一款 承攬人抵押權之名稱爭議 75
第二款 承攬人抵押權之要件及實行 77
第三項 解除或終止契約權 79
第四節 承攬人的義務 80
第一項 承攬人之先契約義務 80
第二項 承攬人完成工作之義務 80
第三項 承攬人工作交付之義務 80
第四項 承攬人權利移轉之義務 80
第五項 承攬人之瑕疵擔保義務 81
第五節 業主與分包商間之權利義務關係 83
第一項 契約權利義務關係之有無 83
第二項 其他權利義務關係 83
第六節 小結 85
第五章 工程糾紛的發生原因 86
第一節 簽約前 86
第二節 簽約時 87
第三節 簽約後，施工履約階段 88
第一項 工期是否可延展及因其所生之損失、費用可否請求 88
第一款 異常工地狀況的情形 88
第二款 工期遲延的情形 92
第一目 一般遲延 92
第二目 共同遲延 95
第三款 工期展延償金的計算方式 97
第二項 工程項目計價方式、數量差異或漏列 100
第三項 其他 103
第一款 關於政府採購法「同等品」的問題 103
第二款 工程驗收與保固的爭議 103
第三款 按物價指數調整工程款爭議 106
第四款 未給付工程款之爭議 107
第四節 契約終止或解除後的階段 108
第五節 小结 111
第六章 外國立法例－對分包商工程款債權之保障 114
第一節 外國營建工程契約範本 114
第一項 澳洲工程標準合約 （Australian Standard General conditions of contract） 114
第二項 FIDIC標準契約條款 117
第二節 美國法制 118
第一項 佛羅里達州工程擔保法（the Florida Construction Lien Law） 118
第二項 伊利諾州公共建設擔保法案（the Illinois Public Construction Bond Act） 123
第三項 優先受償權（preemptive strike）、聯合付款協議（D. Joint-Check Agreements） 126
第一款 優先受償權（preemptive strike） 126
第二款 聯合付款協議（D. Joint-Check Agreements） 127
第四項 信託 127
第一款 州信託基金條款（State Trust Fund Statutes） 128
第二款 明示信託（express trust） 129
第三款 法定信託（constructive trust） 130
第三節 小結 133
第七章 我國分包商工程款債權保障之可能方式 136
第一節 留置權 137
第一項 留置權的意義及要件 137
第二項 分包商得否向業主主張留置權 139
第三項 小結 140
第二節 因添附所生之不當得利請求權 141
第一項 添附的意義及要件 141
第二項 添附之求償關係 143
第三項 民法第八百十六條之準用不當得利法律構成要件 145
第四項 分包商得否向業主行使因添附所生之不當得利請求權 146
第五項 小結 148
第三節 民法第五百十三條之承攬人抵押權 149
第一項 分包商可否主張民法第五百十三條之承攬人抵押權 149
第二項 小結 149
第四節 第三人利益契約的可行性 150
第一項 第三人利益契約的意義及要件 150
第二項 分包商採用第三人利益契約保障其債權之可行性 151
第三項 小結 151
第五節 依政府採購法第六十七條設定權利質權給分包商 152
第一項 權利質權 152
第一款 權利質權的意義 152
第二款 權利質權的性質 153
第三款 金錢債權之質權的設定 154
第四款 金錢債權之質權的效力範圍 154
第五款 金錢債權之質權當事人的權利義務 154
第二項 分包商主張政府採購法第六十七條第一項之權利質權 155
第三項 小結 156
第六節 請求總包商讓與工程款債權 156
第一項 債權讓與 156
第一款 債權讓與的意義 156
第二款 債權讓與之效力 157
第二項 讓與工程款債權 158
第一款 爭議問題－工程保留款得否為債權讓與之標的 158
第二款 其他關於工程款的債權讓與事項 162
第三項 小結 164
第七節 監督付款 165
第一項 監督付款之意義 165
第二項 監督付款之法律性質 167
第三項 本文見解 173
第四項 小結 175
第八節 信託 177
第一項 信託之意義及要件 177
第二項 以信託方式保障分包商之工程款債權 180
第三項 小結 181
第九節 保險 182
第一項 保險之意義與功能 182
第二項 保證保險 182
第三項 以工程保證保險之方式保障分包商之工程款債權 184
第四項 小結 185
第十節 對我國法制之結論及建議 185
第一項 對我國法制之結論 185
第二項 對我國法制之建議 187
第八章 結論 192
（附件一） 199
參考文獻 201

參考文獻
中文書籍
古嘉諄、陳俐宇，工程設計、監造單位之法律責任，工程法律實務研析，元照出版公司，2004年12月。

王澤鑑，債法原理（一）－基本理論債之發生，自版，2001年11月增訂版。

王澤鑑，債法原理第二冊 不當得利，自版，2002年3月增訂版。

王澤鑑，民法物權（一），自版，2001年4月。

王明德、蔡世祿，工程契約交易成本之比較分析，中華民國第一屆營建管理學術研討會論文集第三冊，1999年4月。

王伯儉，工程糾紛與索賠實務，元照出版有限公司，2003年8月。

王伯儉，工程人員契約法律實務，永然出版社，1996年12月。

史尚寬，債法各論，自版，1986年11月。

朱德樹等，國家標準國際化之研究，行政院經濟部中央標準局，1994年。

李家慶，工程法律與索賠實務，中華民國仲裁協會，2004年9月。

李永然，破解常見工程合約糾紛，法律與你系列，1998年7月

呂榮海，工程法律與採購法，自版，2001年10月。

江朝國，保險法基礎理論，瑞興圖書出版公司，2003年9月4版。

吳光明，物權法新論，新學林出版股份有限公司，2006年8月。

林誠二，民法債編各論（中），瑞興圖書股份有公司，2002年3月

林群弼，保險法論，三民書局股份有限公司，2003年11月增訂二版。

施啟揚，民法總則，自版，1996年4月增訂7版。

姚志明，誠信原則與附隨義務之研究，自版，2003年2月。

孫森焱，民法債編總論上冊，自版，2005年12月修訂版

孫森焱，民法債編總論下冊，自版，2006年1月修訂版。

張德周，契約與規範，文生書局（股）公司，2005年3月增訂八版。

張明峰，FIDIC新紅皮書精要解讀，航空工業出版社，2002年4月。

邱聰智，民法債編通則，五南出版社，1993年8月

邱聰智，新訂債法各論（中），自版，2002年10月。

梁鑑，國際工程施工索賠，淑馨出版社，1999年。

曾世雄，民法總則之現在與未來，元照出版有限公司，2005年10月二版。

黃立，民法債編總論，自版，1999年10月。

黃立等合著，民法債編各論（下），元照出版有限公司，2002年7月

黃茂榮，債法總論（第二冊），自版，2002年9月。

劉春堂，民法債編各論（中），自版，2004年3月。

劉宗榮，民法概要，三民書局，2001年修訂五版。

劉宗榮，保險法，自版，1996年。

郭振恭，民法，三民書局，2004年9月修訂四版。

陳春山，信託及信託業法專論，臺灣金融研訓院，2001年8月增修3版。

陳雲中，保險學，五南圖書出版公司，1996年9月3版。

陳彩雅，保險學，三民書局股份有限公司，1999年5月。

潘秀菊，信託法之實用權益，永然文化出版股份有限公司，1996年5月。

蔡守智，營繕工程之行政管理：契約與規範，詹氏書局，2002年9月增修四版。

賴源河、王志誠，現代信託法論，五南圖書出版公司，2001年6月3版。

謝哲勝、李金松，工程契約理論與求償實務，台灣財產法暨經濟法研究協會，2005年11月。

謝哲勝，信託法總論，自版，2003年6月。

謝哲勝，財產法專題研究（五），台灣財產法暨經濟法研究協會，2006年5月。

謝在全，民法物權論上冊，自版，2003年7月修訂二版。

謝在全，民法物權論下冊，自版，2004年8月修訂三版。

謝登隆，個體經濟理論與應用，頁438～439，自版，1998年1月。

薛波主編，元照英美法詞典，法律出版社(北京)，2003年。

羅昌發，採購法與政府採購協定論析，元照出版公司，2001年。

鄭玉波，民法債編各論上冊，自版，1992年10月15版。

鄭玉波，保險法論，三民書局股份有限公司，1994年10月再版。

鄭玉波著，黃宗樂修訂，民法物權，三民書局股份有限公司，2003年10月修訂14版。

鄭冠宇，動產之附合及混合，瑞興圖書股份有限公司，2004年12月。

蘇文斌，意外保險，三民書局股份有限公司，1993年3月。

行政院公共工程委員會，政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析，2004年9月。

「維護分包中小企業權益合約之研究及建議」，主辦單位：經濟部中小企業處，執行單位：淡江大學，1998年6月。

理律法律事務所，政府採購爭議處理事件案源及問題類型分析，行政院公共工程委員會研究報告，2003年。

財團法人保險事業發展中心，保險法令彙編下冊，自版，1996年新編版。


中文期刊
丁穩勝、余文恭，工程契約承攬人具獨立性原則，營建知訊，第247期，2003年8月。

王文宇，行政判斷與BOT法制－以ETC案及京站案為例，月旦法學雜誌第142期，2007年3月

王文宇，信託財產之獨立性與主體性，法令月刊第53卷第6期，2002年6月。

王文宇，從法律面探討信用加強機制--論保證、信用狀、保證保險與信用衍生性商品，會計研究月刊第233期，2005年4月。

王明德，工程契約糾紛與仲裁，營建管理季刊 第27期，1994年7月。

立法院公報，委員會紀錄，第91卷第75期。

李家慶，淺談工程契約之轉讓與分包，營建知訊 第169期，1999年2月。

李家慶、蕭偉松，法律人看營造業法（下），營建知訊 第246期，2003年7月。

李金松，異常工地狀況損失的風險分配與求償，營造天下 第109、110期合輯，2005年2月。

李金松，工程款債權的讓與及債權人的強制執行，營造天下，第123期，2006年3月。

辛其亮，民法五百一十三條對營建工程之影響，營造天下，第67期，2001年7月。

余文恭，論工程契約之性質及其義務群，月旦法學雜誌，第129期，2006年2月。

洪羽柔，工程履約保證金性質之初步探討，萬國法律雜誌，第127期，2003年2月。

姚乃嘉，公共工程常見之糾紛與防阻之道，律師雜誌，第265期，2001年10月。

吳憲彰，營造業法第二十五條工程轉交之疑義，營造天下第91期，2003年7月。

吳獻彰，營繕工程驗收與保固之爭議，營造天下，第40期，1999年4月。

吳英亮、李建中，論債權讓與與監督付款，臺灣公路工程，第32卷第10期，2006年4月。

林發立，工程合約實務問題泛論（四）－工程合約之定義、在我國法律上之定性、種類特性，萬國法律雜誌第81期，1995年6月。

林曉瑩、黃麗蓉，論業主與承商之共同遲延 -上-，營建知訊，第268期， 2005年5月。

林東原，「債權雙重讓與之效力」研析，寰瀛法訊，第8期，2000年7月。

施文森，論工程保證保險制度，法學叢刊第148期，1992年10月。

許懷麗，有關日本債權讓與登記制度之簡介，萬國法律雜誌，第122期，2002年4月。

郭玲惠，因添附所產生之不當得利，月旦法學教室第七期，2003年4月。

陳建宇、駱忠誠，從政府採購爭議案例談工程合約管理，萬國法律雜誌，第108期，1999年12月。

陳建宇，「工程監督付款」－形式上的轉包，營造天下，第40期，1999年4月。

陳榮隆，一般留置權成立要件之修正，台灣本土法學雜誌，第71期，2005年6月。

張南薰，公共工程契約中監督付款之法律問題，萬國法律雜誌，第127 期，2003年2月 。

黃茂榮，代位權，植根雜誌第18卷第6期，2002年6月。

黃茂榮，情事變更：契約基礎的欠缺或喪失，植根雜誌，第17卷第9期，2001年9月。

黃慶隆、翁丁煌，公共工程常見之問題及改進措施之探討－工程發包篇，營造天下，第34期，1998年10月。

黃豐玢，析論營造業法第廿五條--建議「轉交」用語改為「分包」，營建知訊 第256期，2004年5月。

黃泰鋒，公共工程常見爭議概述及解決之道，中律會訊 第3卷第5期，2001年2月。

黃泰鋒，工期展延補償之項目及計算，營造天下，第68期，2001年8月。

馮馨儀，工程保留款之性質--評最高法院九十三年度臺上字第一九五○號判決，月旦法學第140期，2007年1月。

詹森林，瑕疵擔保責任重要實務問題，月旦法學雜誌，第129期，2006年2月。

詹森林，建築物或其他土地上之工作物承攬契約之解除，台灣本土法學雜誌，第22期，2001年5月

溫豐文，費用性抵押權優先效力之要件，月旦法學教室第4期，2003年2月。

溫俊富，法院對信託之監督與協助，司法週刊第1006期，2000年11月15日。

廖肇昌、黃一平，公共工程契約爭議類型之探討，營建管理季刊，第24期，2005年9月。

廖世昌，解析保證保險，月旦法學雜誌第107期，2004年4月。

劉家祥，論承攬人之抵押權，法學叢刊，第184期，2001年10月。

劉志鵬，談法定抵押權，寰瀛法訊，第8期，2000年7月。


蔡明誠，權利質權與債權讓與，月旦法學教室，第67期，2001年9月。

蔡明誠，民法務權編權利質權部分修正草案之評析，台灣本土法學，第76期，2005年11月。

顏玉明，營建工程契約進度及工期問題之探討，月旦法學雜誌，第129期，2006年2月。

盧冠文，政府採購法同等品之釋析（上），營建知訊，第256期，2004年5月。

謝在全，民法擔保物權之新風貌，法學叢刊第204期，2006年10月。

謝在全，承攬人抵押權之研究，月旦法學雜誌，第69期，2001年2月。

鄭冠宇，承攬人抵押權，法學叢刊，第203期，2006年7月

鄭冠宇，添附與不當得利，月旦法學雜誌，第86期，2002年7月。


論文
李金松，營建工程契約風險分配之研究－以公共工程為中心，國立中正大學法律學研究所碩士論文，2004年6月。

林孜俞，公共工程契約之訂定與招標機關之義務，台灣大學法律研究所碩士論文，2002年7月。

施明賢，統包工程基本設計完成度對成本與工期之影響－以學校工程為例，國立高雄第一科技大學營建工程系碩士論文，2005年1月。

梁美雪，公共工程使用同等品之經濟分析，國立中山大學中山學術研究所碩士論文，2002年。

詹文馨，契約法上之附隨義務－以德國法契約責任之擴大為中心，國立台灣大學法律研究所碩士論文，1990年1月。

劉春堂，契約上過失之研究，國立臺灣大學法律學研究所博士論文，1983年5月。

葉英蕙，工程契約履行擔保之研究，東吳大學法律學研究所碩士論文，1994年6月。

郭慶鴻，公共工程分包管理制度之研究，國立台灣科技大學營建工程系碩士論文，200年7月。

郭致遠，論營建工程之瑕疵擔保責任－以承攬人之物之瑕疵擔保責任為中心，國立台北大學法律專業研究所碩士論文，2005年6月。

陳玉潔，工程契約變更之爭議問題，國立政治大學法律學研究所碩士論文，2005年7月。

陳恩澤，工程專案展期與管理費給付之研究，國立高雄第一科技大學營建工程系碩士論文，2005年1月。

謝佳宏，台灣地區維護分包中小企業權益之研究，淡江大學管理科學學系碩士論文，1999年6月。

蘇宜士，『解構』與『重構』台灣營造業的職業災害－一個「特殊的」生產方式：層層轉包層層剝削－，國立政治大學勞工研究所碩士論文，2005年7月。

外文文獻
Andrew Burr and Nicholas Lane, the SCL Delay and Disruption Protocol: Hunting Snarks, 19 Construction Law Journal (2003).

Ashcraft, Howard W., Jr., DAMAGES, 3 Construction Law & Business Journal ( April 2002).

Barry B. Bramble and Michael T. Callaham, Construction Delay Claims (1992).

Buffo, Stephen L; Lash Jr., Eugene H. Lash Jr., REAL ESTATE, 2 Construction Law & Business Journal (Mar. 2001).

Charles Tiefer and William A. Shook, Government Contract Law (1999)

Daniel R. Vega, SUBCONTRACTOR’S AND MATERIAL SUPPLIER'S GUIDE TO PERFECTING CONTRACTION LIEN AND BOND RIGHTS UNDER FLORIDA LAW, Florida Bar Journal, at 23, 29-30 (October, 2002).

Daniel M. Morley, The Michigan Builders Trust Fund Act: An Overlooked Remedy?, 73 Mich. Bus. L.J. (1994).

Galt III, Robert B.; Ramallo, monica V., Equitable Liens in the Construction Context, 2 Construction Law & Business Journal, at 8~9 (Jul. 2001).

Gary W. Marsh & Angelyn M. Wright, Use of Statutory, Express and Constructive Trusts to Recover from Contractors in Bankruptcy, 9 J. Bankr. L. & Prac.(1999)

Holloway Steve, Introductory Concept in Delay Claims, 2 Construction Law & Business Journal (Jan. 2002).

Hannon Jr., James E., DOS & DON’TS-Don’t Assume the Lien Procedure You Use Is Used Across the State Line, 2 Construction Law & Business Journal, at31-329( Sep. 2001).

I.N. Duncan Wallace, Construction Contracts, Principle and Policies in Tort and Contract (1986).

James J. O’Brien, Construction Change Orders: Impact, Avoidance, Documentation (1998).

James McLoughlin, Annotation, Right of Subcontractor's Subcontractor or Materialman, or of Materialman's Materialman, to Mechanic's Lien, 24 A.L.R.(4th ed.1983).

John Cibinic, Jr. & Ralph C. Nash, Jr., Administration of Government Contracts (3rd ed.1995).

Justin Sweet, Legal aspect of architecture engineering and the construction process, West publishing company, USA. at749-750 (1989).

Kent W. Collier, The Nuts and Bolts of Bankruptcy, Trust Funds, and The Industry Building a Solution for Subcontractors “NAILED” with an Unpaid Bill, 21 Emory Bankruptcy Developments Journal (2005).

Lawrence Ponoroff, Construction Claims in Bankruptcy: Making the Best of a Bad Situation, 11 Bankr. Dev. J. (1995).

Loux, Helene Eichenwald, CONSTRUCTION-The Payment Trap-Notice Under the Miller Act? 2 Construction Law & Business Journal (Mar. 2001).

Peter J. Bedard, PROTECTING SUBCONTRACTORS RIGHTS UNDER THE ILLINOIS PUBLIC CONSTRUCTION BOND ACT, Illinois Bar Journal (October 2002).

Philip H. Pettit, Equity and the Law of Trust, Butterworths, London (7th ed. 1993).

Richard H. Clough & Glenn A. Sears, Construction Contracting (6th ed. 1994).

Robert D.Aicher, Deborah L. Cotton and TK Khan, Credit Enhancement : Letter of Credit , Guaranties insurance and Swaps（The Clash of Cultures）, 159 The Business Lawyer ( May 2004).

Rober F. Cushman et al., Proving and Pricing Construction Claims (2nd ed.1996).

Robert F. Cushman, Craig M. Jacobsen and P. J. Trimble, Proving and Pricing Construction Claims (2ed, 1996).

Sidney M. Levy, Build, Operate, Transfer: Paving the Way for Tomorrow’s Infrastructure (1996).

Steven G.M. Stein, LexisNexis, 2 Construction Law (2003).

Stuart H. Bartholomew, Construction Contracting : Business and Legal Principle (2nd ed. 2002).


網站資料
司法院法學檢索系統 http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm

法源法律網 http://db.lawbank.com.tw/Member/free-index.asp

中小企業白皮書統計資料出爐－經濟部中小企業處新聞稿，登稿日2006.5.29，http://www.moeasmea.gov.tw/UnIndexing_Page/News/detail-1.asp?id=573&PPage=NewsHistoryRpt.asp&eDt=2006/8/31&bDt=2005/8/27&foo=1

產諮會促重視中小企業公平競爭的環境－中小企業新聞稿，登稿日2006.7.20，http://www.moeasmea.gov.tw/UnIndexing_Page/News/detail-1.asp?id=587&PPage=NewsHistoryRpt.asp&eDt=2006/8/31&bDt=2005/8/27&foo=1

營造廠倒閉七張變電所工程擺爛，http://72.14.235.104/search?q=cache:GAknsr2QKooJ:www.ttnn.com/cna/news.cfm/050920/89+%E5%B0%8F%E5%8C%85%E5%95%86&hl=zh-TW&ct=clnk&cd=16&gl=tw

承包商跳票 軍方3工程停擺，自由電子報2006.4.4，http://www.libertytimes.com.tw/2006/new/apr/4/today-so5.htm

三民第一分局處理工程糾紛抗爭案，http://www.kmph.gov.tw/smbo1/ArticleDetail.aspx?Parm=9919,18

高捷中包商欠款　小包商撒冥紙抗議　爆警民衝突，2007.2.6，http://www.ettoday.com/2007/02/06/329-2051555.htm

政府採購法第24條的立法說明。http://www.pcc.gov.tw/PCCWeb2//upload/files/21/gplnew920828new.doc

嵇珮晶，公共工程爭議，http://www.ntpu.edu.tw/law/paper/03/2000a/8871603A.PDF

楊春吉，契約價金調整之事由，http://www.lawtw.com/article.php?template=article_content&area=free_browse&parent_path=,1,448,&job_id=113661&article_category_id=769&article_id=52135

BIS Shrapnel的報告，澳洲工程建築市場馬上有望達到高峰，這種繁榮將在2007-2008年達到高峰。http://72.14.235.104/search?q=cache:FtTkfQePEmIJ:www.chinese.net.au/news/oznews.php%3Fid%3D7642+%E6%BE%B3%E6%B4%B2%E5%B7%A5%E7%A8%8B&hl=zh-TW&ct=clnk&cd=17&gl=tw

Westlaw 法律資料庫 http://web2.westlaw.com/signon/default.wl?bhcp=1&newdoor=true

http://www.aec.org.tw/html/studyinfo/hotsubject.htm

AGC of America, AGC 200 Series (General Contracting Documents)
http://www.agc.org/page.ww?name=Documents+by+Diagram§ion=Finding+the+Appropriate+Contract

AGC of America, AGC 400 Series (Design-Build Documents)
http://www.agc.org/page.ww?name=Documents+by+Diagram§ion=Finding+the+Appropriate+Contract

AGC of America, AGC 500 Series (Construction Management Documents)
http://www.agc.org/page.ww?name=Documents+by+Diagram§ion=Finding+the+Appropriate+Contract

AIA Document A201-1987, clause 9.8.1. http://www.engin.umich.edu/class/cee431/aia_docs.htm

Australian Standard General conditions of contract
http://www.standards.org.au internal use only.

Florida's Construction Lien Law, Protect Yourself and Your Investment, https://www.myfloridalicense.com/Default.asp

G. Mark Albright, Construction Contract Clause, http://www.aswalaw.com

Illinois Mechanics Lien Act http://www.ilmechliens.com/learn/whatismechlien1.html

Illinois General Assembly, Illinois Compiled Statutes, FINANCE (30 ILCS 550/) Public Construction Bond Act. http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=541&ChapAct=30%26nbsp%3BILCS%26nbsp%3B550%2F&ChapterID=7&ChapterName=FINANCE&ActName=Public+Construction+Bond+Act.

Randall C. Allen and John Marshall Cook, Construction Law, P26-5. http://www.smithpachter.com.

R.B .Reyno lds and S .G . Revay,Concurrent Delay:A Modest Proposal,TlmRevay Report,Volume 20,Number 2,June 200l、available at
http://www.revay.com/English/v20-2eng.pdf

What you should know about Florida's Construction Lien Law, http://www.co.hernando.fl.us/bldg/leinlaw.htm